秦淮区欠款律师咨询 垫付诉讼费用

欠款纠纷督促程序，指人民法院根据债权人提出的要求债务人给付一定的金钱或者有价证券的申请，向债务人发出附条件的支付令，以催促债务人限期履行义务，如果债务人在法定期间内不提出异议，该支付令即具有执行力的一种程序。
**工程承包范围
　　1、**工程一级资质承包范围：可承担各类**公用工程的施工。
　　2、**工程二级资质承包范围即可承担下列**公用工程的施工：
　　（1）各类城市道路：单跨45米以下的城市桥梁；
　　（2）15万吨/日以下的供水工程；10万吨/日以下的污水处理工程；25万吨/日以下的给水泵站、15万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程；
　　（3）中压以下燃气管道、调压站；供热面积150万平方米以下热力工程和各类热力管道工程；
　　（4）各类城市生活垃圾处理工程；
　　（5）断面25平方米以下隧道工程和地下交通工程；
　　（6）各类城市广场、地面停车场硬质铺装；
　　（7）单项合同额4000万元以下的**综合工程。
　　三、办理工程竣工验收备案要提交什么材料
　　1、工程竣工验收备案表；
　　2、工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，**基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；
　　3、法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；
　　4、法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；
　　5、施工单位签署的工程质量保修书；
　　6、法规、规章规定必须提供的其他文件。
　　住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。
　　备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件，验证文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署文件收讫。
　　工程竣工验收备案表一式两份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档。
　　工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。
　　备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
文书生效后也可申请再审启动审判监督程序，再审期间不中止执行，视审理情况（是否改判或撤销原判等），再执行回转或重新诉讼等。
外来施工安全要求
　　建筑工程（包括化工施工和矿山施工以及其他行业施工）是事故风险较高的行业，**对建筑安全问题较为重视，并制定了“预防为主、安全**、综合治理”的安全工作方针。建设部、安全生产监督管理总局对建筑工程的管理力度加大并要求所有建筑工程从建设单位到分包单位配备安全员，并要求对施工作业人员实行三级安全教育（厂级教育、车间教育、班组教育）；特殊工种和高危岗位的工作人员要通过国家相关部门的考试后持证上岗。

绿化工程承包的方式
　　我国法律规定大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目承包必须进行招标，绿化工程是大型基础设施的项目，所以必须采用招标的方式，因此可通过向招标部门投标的方式获得对绿化工程的承包权。
　　投标人应当按照招标文件的规定编制投标文件。投标文件应当载明下列事项：投标函；投标人资格、资信证明文件；投标项目方案及说明；投标价格；投标保证金或者其他形式的担保；招标文件要求具备的其他内容。
诉讼调解可以发生在诉讼的各个阶段、各审级，一旦法院主持调解成功，当事人达成调解协议的，当事人可以及时履行调解协议的内容，原告撤回诉讼，也可以选择由法院制作调解书来确认调解协议的效力。
欠款协议未到期能向法院起诉吗：按照法律规定，可以起诉，但必须证明对方明确表示了到期不还钱，或者证明对方到期无力归还，如果证明不了，法院会驳回起诉。
1.严格说来，提前还款也是一种违约行为，除非提前履行不损害债权人利益或者得到债权人的许可。
2.《*人民共和国合同法》*七十一条：债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由债务人承担。
3.债务偿还期限未到，债务人有权不偿还债务，债权人要求债务人提前偿还，没有法律依据，但是在债务履行期限届满前，债务人明确表示不偿还的除外。
一般情况，双方约定履行日期的协议，债权人不能主张提前履行。
但如果债务人有预期违约行为的，债权人可以向法院起诉，提前主张债权。
这种预期违约行为包括以下两种情形：1、当事人一方明确表示不履行合同义务的;
2、当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务的。
欠款纠纷律师-徐义明律师力求紧密细致、务实高效对待所有业务、案件，以集合专业力量为当事人服务，从而求取得较佳的效果，避免法律风险。
私人工程转包协议样本
　　甲方：
　　乙方：
　　合同签订地：
　　根据《*人民共和国合同法》、《*人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。
　　一、工程概况
　　1、工程名称：
　　2、工程地点：
　　二、工程范围及内容：
　　工程量：
　　承包形式：
　　三、工期：
　　1、开工日期：
　　2、竣工日期：
　　3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。
　　四、质量标准采用下列：
　　1、工程质量达到**至鲁班奖;
　　2、工程质量评定等级为优良;
　　3、符合国家质量验收标准;
　　4、双方约定的标准、具体为：
　　五、合同价款
　　本合同工程价款结算采用下列 种方式：
　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议，若变更增加工程量**过5%的，双方应另行签订补充协议 。
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行：
　　(1) 工程预算价： (工程结束后按实结算)
　　工程单价: (含外运等其他一切费用)
　　(2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或 进行审计确认。
　　(3)所有工程量必须在每月 日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。
　　(4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管**签字，以及较终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。
　　(5)变更工程量在总承包价5%以内，*追加合同，**过5%，须另订合同。
　　(6)取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。
　　(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。
　　(8)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。
　　六、付款方式
　　1、本工程预算款为：
　　扣回工程预付款的方式为:
　　2、工程款按 方式支付，具体为：
　　(1)本工程无预付款;
　　(2)按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的 %;
　　(3)总工程款的 %作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失**过质保金数额，乙方对**出部分仍应予赔偿。
　　七、材料、设备供应：
　　八、质量及验收
　　1、工程质量必须符合本协议*四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。
　　2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得**过两个，项目经理在现场的时间每天不低于 小时，负责处理工程上有关事务。
　　3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
　　4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。
　　5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
　　6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。
　　7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式 份。
　　8、其他约定 ： 按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。
　　九、施工组织与工期
　　1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。
　　2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。
　　3、项目经理 ：现场代表(乙方)：
　　监理： 现场代表(甲方)：
　　4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：乙方自行解决
　　十、安全及文明施工与管理
　　1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
　　2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
　　3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。
　　4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。
　　5、所**械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
　　6、乙方应按当地**有关部门规定进行施工场**准化管理，因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
　　7、乙方应**发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
　　十一、甲方责任
　　1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
　　2、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
　　4、履行其它本协议约定的义务以及负责
　　十二、乙方责任
　　1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。
　　2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
　　3、应注意保护生态环境，注意施工安全，不得砍伐树木及损坏其它设施，注意护林防火。
　　4、乙方不得以任何理由擅自停工或消较怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
　　5、质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修， 日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减。
　　6、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。
　　十三、违约责任
　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
　　2、如延误工期，每**过一天，按合同总价款的 承担违约金，或每天按 1000元向甲方支付违约金。
　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
　　十四、附则
　　1、本协议经双方签章 后生效。
　　2、本协议于 年 月 日在 签署。
　　3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
　　4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
　　甲方(签章)： 乙方(签章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　授权代表(签字)： 授权代表(签字)：
　　年 月 日 年 月 日